...na göre 30/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yapılamayacağı, sözleşme uygulanmaya başladıktan sonra gelinen 1 inci hakediş aşamasında... ...yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer teslimi tarihinin 08/01/2021 olduğu... ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir... ...Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek... ...bir ürün olduğunun kendilerinin de sonradan öğrendiği yönünde davacı... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

...dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava... ...bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA... sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık

...ilişkin marka belirlemesi yapıldıktan sonra “veya dengi” ibaresine de yer... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya Meram Devlet...

...na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... Hükümleri yer almaktadır.

...dair ikinci kez cevap verdiği, daha sonra ... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle sözleşme...

...Dahil, Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerin Alımı  ihalesine... ...dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte... geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi

...Uzmanının değerlendirmesi ve onayı sonrası kullanılacaktır .” Teslim edilecek reaktiflerin aylık istatistiklere... ” düzenlemesi yer almaktadır. ...söz konusu kit veya malzemeyi miat süresi içerisinde kullanmamasından...

...işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu... ...tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı... ...2011 tarihinden itibaren işi tamamlama süresinin bulunduğu anlaşılmaktadır... ...dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Danıştay...

...borçlunun cezai şartı ödemek suretiyle sözleşmeden kolayca dönmesini sağlamaktır... ...eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının sözleşme... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. ...lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...