Hukuk Dairesi, sözleşmede fiyat farkı verilmez ... varsa ve yüklenici işi haklarını saklı tutmadan (ihtirazi ... farkı talep edemeyeceğine karar verdi.

...belirlendiği, davalının geçici kabul tutanağı ile işin eksiksiz yapıldığını kabul ettiği ve hak edişi de imzaladığı, ..

...uzmanlığından destek almak, sözleşme türüne göre haklarınızı ve risklerinizi netleştirmenizi sağlar. ... Bu tür sözleşmelerde ödemeler, işin tamamı için... ... ...uygulama projesini (örneğin temel kotlarını, bina yerleşimini) değiştirmesi ve bu değişikliğin yeni bir iş veya iş artışı... ... ... anahtar teslim götürü bedel sözleşmede proje değişikliği (kot ... dönüştürülemeyeceğine karar verdi.

...protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. ... ...cezasına ilişkin hükümlere sözleşmede yer verilmesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu ve Tip Sözleşmeye göre gecikme... ... Örneğin sözleşmede gecikme cezası oranı onbinde bir (%0,01) belirlenmişse...

Ancak fesih, idarenin keyfi veya haksız bir kararına (örneğin iş barışını bozacağı gibi soyut gerekçelere) dayanıyorsa...