Bir asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı 85 günlük süre uzatımı, işi sözleşmedeki havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneme (kış ayları) sarkıtmıştır.
sözleşmede ek süre - Arama Sonuçları
… Devamı
iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlığı altında düzenlenen 28 inci maddesinde; “28.1.
Sözleşmede açıkça atıf yapılmadığı, yani akdi bir dayanağı olmadığı sürece sözleşme eki olmayan belgeler uyuşmazlığın çözümünde esas alınamaz. Sözleşmede açıkça atıf yapılmadığı, yani akdi bir dayanağı olmadığı sürece sözleşme eki olmayan belgeler uyuşmazlığın çözümünde esas alınamaz.
BAM, talebin reddine karar verirken iki temel gerekçeye dayanmıştır: Sözleşmede, süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri (İKY 900 ve İKY 9000) yönünden ayrıca bir bedel ödeneceğinin kararlaştırılmamış olması.
...taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7.
...gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Olayın Arka Planı: Sözleşmedeki Taş Ocağının Kullanılamaması ve Artan Maliyetler... nedenlerle) ciddi bir maddi külfet getirdiğini belirterek, uğradığı zararın tazmini için dava açmıştır. ...tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi...
sayılı kararı , sözleşmede birden fazla ceza maddesi olması durumunda hangi maddeye göre ihtar çekilmesi gerektiğini ve feshedilmeyen bir sözleşmede ceza süresinin nasıl yorumlanacağını netleştiren önemli bir karardır.
(Yüksek Fen Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki Esaslarda yer alan hükmün idari şartnamede veya sözleşmede yer alması gerekir.
(Yüksek Fen Kurulunun 29.12.2021 tarih ve 2021/293 sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede temel endeks ve güncel endeksin fiyat farkına ilişkin Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi mümkün değildir.
...kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...başlama gününün birlikte belirlendiği ek tutanağa göre, işin süresi; sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden itibaren... ...2011 tarihli eser sözleşmesiyle, davacıya ait nitelikleri sözleşmede yazılı binanın üç cephesinin alüminyum doğraması...