Bu karar, sözleşme uygulamalarında hukuki öngörülebilirliği artırmakta, tarafların hak ve yükümlülüklerini yasal bir zemine oturtmakta ve keyfi idari uygulamaların önüne geçerek hem kamu menfaatini hem de yüklenici haklarını korumaktadır.
sözleşme uygulamaları - Arama Sonuçları
… Devamı
...açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) ”
...böylece ülke çapında hukuki belirliliğin sağlamasına katkı sağlar, personelin keyfi uygulamalarını önlemiş olurlar. ve … no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan oran ile hesaplanan birim fiyatın çarpılması, 2- …,
... ödemesi yapıldığını, bakiye 543.728,70 TL'nin ödenmediğini, davalının edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini, imalatta yanlış beton kullanıldığını, kalıp ... hasar ve hataları ile taşıyıcı kolonların kesilmiş olması gibi yüksek riske sokacak uygulamaların yapıldığından inşaatın bu haliyle devam edilip bitirilmesinin kullanıcıları için ...
Analizin Sonucu Bu Temyiz Kurulu kararı, mal alımlarında gecikme cezası uygulamaları için çok önemli bir içtihattır: Sözleşmede cezanın toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacağı yazsa bile, eğer sadece kısmi bir gecikme varsa, idareler bu hükmü harfiyen uygulamamalıdır.
...konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. Şti.'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.
41/6] “eksikliklerin durumuna göre” ve “sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır” ifadeleri cezanın eksik kalan imalât miktarı üzerinden belirleneceğini ortaya koymakta olup Dairemizin yerleşik uygulamaları da bu yöndedir.” Olayın Arka Planı: %96,5’i...
kar kaybı , menfi zarar , müspet zarar , olumlu zarar , olumsuz zarar , sözleşmenin feshi Konuyla ilgili düzenlemeler ve Yargıtay uygulamalarından önce somut olayın gelişiminden sözetmek gerekirse; Manisa Valiliği Merkez... İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1.
Burada istenebilecek zarar da sözleşmenin feshedildiği tarihte yürürlükte bulunan, 818 sayılı BK'nın 108. Yargıtay uygulamalarında menfi zararın yüklenicinin yapmadığı ve fesih tarihi itibariyle kalan...
Mahalli piyasa rayiçleri içerisinde, dairemizin yerleşik içtihatları ve uygulamalarına göre yüklenici kârı ve KDV de bulunacağından, mahalli piyasa rayiçlerine... Bu imalatlar sözleşme ve projede yer almamaktadır. Yüklenici, bu sözleşme dışı işler için bedel talep etmiş ancak idare bu talebi reddetmiştir.