...firmanın talep etiği ek   fiyat farkı   ödenmesinin mevzuata aykırı olduğunu, iş programının yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarları esas alınarak sözleşme sonrası hazırlandığını, hak ediş ödemelerini etkileyen önemli bir unsur olan   fiyat farkı nın, imalatın iş...

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.

...karar verildiği, iş artışı yapılan imalatların yapım süreleri, açık ve kapalı tenis kortları zeminine iş artışı kapsamında yaptırılan beton imalatının kuruma süresi ile sözleşme kapsamında olan akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen nem oranı temin edilinceye kadar çalışılamayacak süre dikkate...