4735 sayılı kanun , döviz kurlarındaki artış , gecikme cezası , İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı
sözleşme süre uzatımı örneği - Arama Sonuçları
Sözleşme Bittikten Sonra Covid-19 İçin Süre Uzatımı İstenir mi? ... 4735 sayılı Kanun Madde 10 , Covid-19 , hukuki yarar yokluğu , muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , onama kararı , sözleşmenin bitmesi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.
Kararda, süresi dolan bir sözleşme için süre uzatımı istenemeyeceği vurgulandı. ... 4735 sayılı kanun , Covid-19 , Dava Şartı , hukuki yarar yokluğu , muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , Sözleşme süresi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.
fiyat farkı , fiyat farkı hesaplanması ve ödenmesi şartları , idareden kaynaklanan nedenler , idari şartname , Sözleşme , süre uzatımı
...Gecikmeler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (örneğin avans ödemelerinde, yer teslimi gereken hallerde yer tesliminde, gerekli onay ve talimatların verilmesinde) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ve bu gecikmenin taahhüdün süresinde tamamlanmasını engellemesi halinde süre uzatımı verilir.
...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine... ... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
İş bitim tarihi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine gelen bir işte idarece verilecek süre uzatımının, sözleşmesine göre tespit edilen iş bitim tarihine tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin belirlenmesi gerektiği.
Bir asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklı 85 günlük süre uzatımı, işi sözleşmedeki havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneme (kış ayları) sarkıtmıştır.
Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede temel endeks ve güncel endeksin fiyat farkına ilişkin Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi mümkün değildir.
eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı