Sonuç Mal alım sözleşmelerinde süre uzatımı, piyasa koşullarından veya idari gecikmelerden kaynaklanan öngörülemeyen hallere karşı yükleniciyi koruyan hayati bir mekanizmadır.
sözleşme süre uzatım dilekçesi - Arama Sonuçları
eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri
eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı
İdare, zemin iyileştirmesi nedeniyle yükleniciye haklı olarak 60 gün süre uzatımı vermiş, ancak bu 60 güne ek olarak sözleşmeye aykırı biçimde 121 günlük kış dönemini de ekleyerek iş bitim tarihini hatalı belirlemiştir. ... ...Sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulan kontrol mühendisleri (Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi), verdikleri temyiz dilekçesinde, bu hatalı süre uzatımı kararının (Gerekçe Raporu) kendileri atanmadan önce, ilk kontrol heyeti zamanında alındığını, bu kararda...
...açık ve kapalı tenis kortları zemin betonunun şartnamesinde belirtilen nem oranı temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu anlaşılmaktadır.
... edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019 tarihli ... Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin olduğu, Anlaşılmaktadır ... ... birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı
...sayılı dilekçesinde; yüklenicisi oldukları … İkmal İnşaatı ile ilgili ekli olan … Meteoroloji Müdürlüğünden almış oldukları raporda 15.03.2013 ile 30.08.2013 tarihleri arasında yağan yağmurlarla ilgili 45 günlük çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı... ... Havanın fen noktasında çalışılmayacak döneminden farklı, diğer zamanlarda ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin yapılamaması durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin mümkün olduğu.
Mücbir sebep halleri, sözleşmenin feshi ve süre uzatımı durumlarında uygulama alanı bulan hallerdir. ... Yüklenici dilekçesinde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarına yer vermediği gibi işin süresinin ne kadar uzatılması... ... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı
Bu analiz, ihale sürecinin uzaması nedeniyle teklif geçerlilik süresi dolan bir isteklinin, idare tarafından süre uzatımı istenmeden doğrudan sözleşmeye davet edilmesinin hukuki sonuçlarını incelemektedir.