... ödenmediğini, davalının edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini ... fesih sonrası 25/01/2012 tarihinde mimarlık bölümü öğretim üyelerine yaptırılan ... inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12/2011 tarihinde ... ... ... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ... ...hususunda sözleşme ilişkisinin tasfiyesine yönelik bilirkişi raporu düzenlettirilerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken... ... Kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre imza edilen sözleşmelerin feshedilebilmesi için mevzuatlarda öngörülmüş olan ihtar süresine riayet edilmesi gerekmektedir.

...nakline ilişkin poz kalemlerine ilişkin sözleşme ve eklerinde belirtilen hesaplama yöntemine uygun şekilde rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekir. ... ... yüklenilen işin zamanında ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğini ... kesilen asfalt miktarı, kazı, moloz miktarları yönünden fazla imalâtı bulunduğunu ... birlikte hazırlanan ve beraber imza altına alınan metraj ataşmanında belirtildiği ... ... ... üzerinden ödeme yapıldığı, sözleşmeye göre kesim miktarının 800 ... kesimi yapıldı belirtildiği için 1.145,04 metre üzerinden hesaplama ... olarak ise fazla yapılan moloz miktarının 15.292,812 ton imalat ile ...

... tarihli ve E.729 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu ... anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…+ ... ...usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü, İşe ait İdari Şartnamenin “Sözleşmenin uygulanmasına... ... ...uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki Esaslarda yer alan hükmün idari şartnamede veya sözleşmede yer alması gerekir.

...süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır... ... Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ... Bu nedenle teslim süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihe göre hesaplanması gerekir.

Davalı İdare vekili, sözleşme eki olan birim fiyat tarifleri ... yükleme, taşıma ve boşaltma işi için ayrıca 01.003/1 pozundan yapılan ... ... Diğer bir ifade ile uyuşmazlığın çözümünde sözleşme hükümlerinin esas alınması gerekir. ... Oysa sözleşme 1991 yılında imzalanmıştır. ... birim fiyat tarifi , Sözleşme , sözleşme değişikliği , sözleşme ekleri , uyuşmazlık

...göre ihale dışı bırakılması gerekirken, Kanunun 17. ... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ... sosyal güvenlik prim borcu , sözleşme imzalama , vergi borcu , yasaklılık