...İlamda sorumlu tutulan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanmadığı anlaşıldığından, mali sorumluluk şartlarının oluşmadığı bahse konu olayla ilgili olarak 5018 sayılı Kanunun 71’inci maddesinde tanımlanan “kamu zararı”na hükmedilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. ...bu süre için gecikme cezası uygulanmaması nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Bu çerçevede, kamu zararından ve mali sorumluluktan bahsedilebilmesi için her somut olayda, kamu görevlilerinin ... neden olunması durumu ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem arasında bir illiyet bağının olması şartlarının birlikte ...

Şti’ye yapıldığını, ikinci en iyi teklifi veren Atlı İnş. ...yasal prosedüre göre feshedilen ihale nedeniyle davalıya bir sorumluluk yükletilemiyeceğini davanın reddi gerektiğini... Görülüyor ki davacının zararının karşılanabilmesi için davalının fesihte kusurlu bulunduğunun kabulü gerekir. 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.

...üzere dilekçinin belediye başkanınca tehdite maruz kalması hasebiyle kamu zararına sebebiyet veren fiil ile dilekçinin arasında aranması gereken illiyet bağının bulunmadığı, Bu nedenlerle dilekçinin kast, kusur veya ihmalinin bulunmadığının kabulü ile kendisine sorumluluk yüklenemeyeceği ifade edilmiştir.

... kısımları için Sayıştayca beraat hükmü tesis edilerek sorumluluklarının sona erdirildiği, mevzuata uygun bulunmayan kısımları ... sorumluların mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile kamu zararı arasında nedensellik bağının kurulması gerektiği, bütçe ... görevlilerinin kasıt, kusur ve ihmallerini saptama yetkisi veren kuralın, Anayasa'nın 2., 9.