... tasarrufunun sözleşme süresi boyunca idareye ait olacağı, yüklenicinin, idarenin ... dikkate alındığında, işin ifası süresince araçlara ilişkin tasarruf hakkının ... idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ... ... İdareye teslim edilen, yüklenici kusuru...

...malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde... ... ...durdurulması nedeniyle temin edilemediği, bu nedenle davacı tarafından farklı bir torcun teslim edilebileceği yönünde ihaleyi gerçekleştiren idareye teklifte bulunulduğu dikkate alındığında...

... öngörülen 30 günlük teslim süresi içerisinde mal teslimi yapmayan davacı şirket tarafından idareye verilen … tarih ve … sayılı dilekçe ... ancak bu süre içerisinde de mal teslimi yapılmadığından Manavgat Devlet ... ... ... tesis edildiği; Davacı şirketin süresi içerisinde malı teslim etmediği ... kararının verildiği, her ne kadar davacı şirket tarafından, 10 ... usulüne uygun olmadığı, Covid-19 nedeniyle mücbir sebep olduğu iddia ... şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim edemediğine ilişkin dosya kapsamında ...

... yüklenicinin gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde ... sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali ... yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde ... ... ...sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin 14.2. ... ...kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıya belirtilen nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme süresinin 24.07.2016 tarihine...

...edilmesinin beklenildiğini, sözleşme gereği belirlenen teslim süresinin bitiminden işin idareye teslim edilmesi anına kadar geçecek olan gecikme süresine ilişkin olarak sözleşmenin 34. ... ...ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak işin toplam süresine etkisi saptanıp, davacının ne kadar süre uzatımına hak kazandığı ve kazandığı süre uzatımına göre işin teslimi gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna...

...yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı... ... ...sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150 gün olarak tespit edilen iş süresi, 101 gün... ... ...her ne kadar sorumlu … kesin teminat mektubunun süresi geçtikten 21 ay sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına vekaleten atandığını belirtse de; teminat mektubunun süresinin...