Projelerin Yükleniciye Teslimi ve Onay Süreçleri Sözleşme sürecinin sağlıklı ilerlemesi, projelerin doğru zamanda ve usulüne uygun olarak yükleniciye iletilmesine veya yüklenici tarafından hazırlanan projelerin idarece onaylanmasına bağlıdır.
projelerin yükleniciye teslim - Arama Sonuçları
… Devamı
“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…
gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. (2) Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.
...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...
Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte, uygulama projelerinin yükleniciye yer teslimi aşamasında verildiği, binanın yer değişikliği sebebiyle yükleniciye yaptırılan projelerin, mevcut uygulama projelerinin revize edilmesinden ibaret olduğu görülmektedir.
maddesine uygun hareket etmediği, sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği... ...teslim edilmesi gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114...
Yer teslim tutanağının imzalanması, kural olarak, yer tesliminin yapıldığı anlamına gelir. Eğer belirtilmezse, bu yerlerin temini ve giderleri yükleniciye aittir.
...bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...
İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12’nci maddesinde; “( Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.
...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...