...kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir... ...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı... ...yılı sonuna kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin... ...fıkrasının (a) bendinde; “a)Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak... ...revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” , geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye... ...bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete... ...kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin alınması...

...bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin... ...işin bitirilmesinde gecikilen 35 gün için gecikme cezası kesileceğinin...