Hukuk Dairesi , aşırı ifa güçlüğü , fiyat farkı , haklarını saklı tutma , idareden kaynaklı gecikme , sözleşmede fiyat farkı olmaması , TBK 138 , Yargıtay Kararı , yer değişikliği
ötvden kaynaklı ilave fiyat farkı - Arama Sonuçları
Diğer idarelerden (Kamu kurum ve kuruluş görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez.” şeklinde aynı düzenlemenin yapıldığı, Sözleşmenin, “Diğer... ... isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.
... imalatların giderilmesinde yükleniciden kaynaklı gecikme yaşanması sebebi ile bu ... göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı hesaplamaları dahil iş ve işlemlerin yürütüldüğü ... ... ... yeniden hesaplanmasının her zaman ilave ödenecek bedel sonucunu ortaya çıkarmayacağı ... geçici hakediş raporlarında hesaplanan fiyat farkı bedelinin düzeltilebileceği ...
Asgari ücret artışından kaynaklı fiyat farkı ve işçilere ödenen kıdem tazminatlarının idareden tahsili talebinin reddine dair analizdir.
...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak... ... ...farkı verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu...
... Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı verildiğinden ... mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat farkı verilemeyeceği belirtilmektedir ... ... ... yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda ... süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanması gerektiği.
Toplu iş sözleşmesi uyarınca yapılan ödemelerin fiyat farkı olarak verilmesi ve bu tutarlara ilave olarak %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderleri eklenmemesi gerekir.
...esaslarda yapılan değişiklikler neticesinde, idareden kaynaklı veya mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verilen hallerde, yükleniciye fiyat farkı verilmesi zorunluluk olarak kabul edildi. ... ...lehine olanın ödenmesi yerine, süre uzatımı döneminde, bu döneme denk gelen fiyat farkına ilave olarak artırımlı fiyat farkının verilmesi gerekirken, aksi yönde bir uygulamanın yasanın getiriliş amacına aykırı...
...asgari ücret fiyat farkları, ihale kapsamında fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar ve B kalemindeki maliyet artışları için teklif bedeli üstüne A kaleminden kaynaklı ilave bir ödemede bulunulamaz. Olayın Arka Planı...
...Azalışı İdareye Yansıtılmalı' Kararı Sayıştay Temyiz Kurulu, fiyat farkının mantığının yüklenicinin cebinden çıkan ilave maliyeti karşılamak veya maliyet azaldıysa bunu düşmek... ... Analizin Sonucu Fiyat Farkı Mantığı: Fiyat farkı tek yönlü değildir; maliyet artışları ödendiği gibi, yasal düzenlemelerden kaynaklı maliyet azalışları (prim istisnaları vb.) da hakedişten...