...gerektiği, bu konudaki görev yetki v sorumluluğun idaresinde olduğu, 2021 yılı için planlanan ödeneğin idare tarafından temin edilemediği ve bu hususta yükleniciye tebliğ yapıldığı hususu göz önüne alındığında; 2021 yılı ödenek dilimlerinin 2021 yılında ödenen hakedişler esas alınarak yeniden düzenlemesi ve fiyat farklarının buna göre...

İnşaatı” işinde süre uzatımı verilmediği ve toplamda yılı ödeneğinden de fazla ödenek temin edildiği halde … ve … nolu hakedişlerde ödenek temin edilemediğinden bahisle iş programındaki aylık ödenek miktarlarının değiştirilerek fiyat farkı miktarının fazla ödenmesi sonucu sebep olunan toplam … TL kamu zararının, …

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun 25.04.2015 tarihli Kararı ile 65 gün süre uzatımı verilmiş ve … TL’lik ek sözleşme yapılmış, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin … TL’lik ek kesin teminat 2016 yılındaki 5 no’lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.

...programının düzenlenmesine esas olmak üzere sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği, temini ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak sureti ile gün bazında yapılması gereken iş tutarı ile programlanan sözleşme ödenekleri ve işin bitirme tarihi de dikkate alınarak, imalat iş kalemleri olarak yıllara ve aylara dağılımının...

açık ihale yöntemi , doğrudan temin yöntemi , ihalesiz alım , kamu zararı ...tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ve ödenek talepleri ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan... Kaldı ki, yapılan bu hesap şekli doğrudan temin alım usulünün mantığına da aykırıdır.

...metal mahfazalı modüler hücre markası ile aynı marka olması gerekmesi ve bu hücrenin temin edilme süresinin uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu kararı ile... Birinci revize iş programı incelendiğinde, ödeneklerin … yılı mart ayından itibaren revize edildiği görülmektedir.

...yapımına başlamış, ancak davalı idarenin ödenek yokluğu nedeniyle kamulaştırma işlemleri yapmadığı için, yer teslimi yapılmamış olması nedeniyle davacı taraf toplam işin %10,33'ünü yaptıktan sonra iş mahallini terk etmesi üzerine, idare işin terk edildiğine dair tutanak tutarak ihalenin feshine, teminat mektuplarının irat kaydedilmesine...

... sözleşmesinde belirtilen yıllık ödenek dilimlerinin harcanması için yeterli bütçe ödeneğinin temin edileceği, yüklenicinin de sözleşmede belirtilen yılı ödenek dilimlerini, günlük ve ... belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği, bu durumun ödenek yetersizliği olduğu, hakedişlerin geç ödenmesi halinde yapılacak işin niteliğine göre ...