2018/228) Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmenin tamamen kendi kusurundan kaynaklanması gerekir.
müterafik kusur - Arama Sonuçları
Madde , ihmal , illiyet bağı , kamu görevlileri , kamu kaynağı , kamu zararı , kasıt , kusur , sorumluluk
Tarafların fesihte ortak kusurlu olmaları halinde teminat mektubunun irad kaydedilmesi mümkün olmayacağından iade edilmesi gerekmektedir.
anahtar teslimi götürü bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru
fiyat farkı , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusur , ÖTV , özel tüketim vergisi , sorumluluk
İdareler, teknik şartnamelerde tüm sorumluluğu (kendi personelinin kusurları dahil) yükleniciye yükleyen hükümlere yer verme eğilimindedir.
Analizin Sonucu İdare, yüklenicinin kusuruyla (4735 Md.
İmkânsızlığın Kusursuz Olarak Nitelendirilmesi: Yargıtay'ın yaklaşımındaki en kritik ve tartışmalı nokta burasıdır.
ayıplı imalat , İhbar yükümlülüğü , kusurlu imalat
Dolayısıyla sözleşmenin ifa edilememesi ve feshinde hem davacı hem davalının kusurlu olduğu, ortak kusurun bulunduğu anlaşılmaktadır.