Sayıştay'dan 20 Günlük Mücbir Sebep Başvuru Süresine Dair Tartışmalı Karar: Hakkın Özü mü, Şekil Şartı mı? 20 günlük bildirim süresi , 4735 sayılı Kanun Madde 10 , doğal afet , gecikme cezası , heyelan , karşı oy , mücbir sebep , oyçokluğu , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı

işin süresinin ... 10 uyarınca mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir. İlk Değerlendirme: Yerel Mahkeme Mücbir Sebeptir Diyerek Kabul Etti Kızıltepe 2.

Ancak, mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde başvuru süresinin devam ettiği kabul edilir.

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içersinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

4734 sayılı kanun , artan maliyetler , basiretli tacir , Danıştay bozma kararı , en avantajlı ikinci teklif , hakkaniyet , idarenin kusuru , mücbir sebep , sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi