...davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı... maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına... ...cezası , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yetkili merci , yirmi gün...

...baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı... ...yapılmasına engel teşkil etmediği, dolayısıyla yaşanan olayın mücbir... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma... ...verilmesinin talep edildiğinin belirtildiği, sözleşmenin 25. ...öngörülemezlik , önlenemezlik , sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

quot;Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... quot;Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...tarihli ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

...yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin 34. ...tekrardan 10 gün süre talep edildiği, dolayısıyla 10 gün ek süre verilmiş... ...yerine getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket hakkında ve... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep , yasaklılık

...değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... ...durumların, mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına girmediği... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da... ...ve davacının talebinin sözleşmenin feshine değil, süre uzatımına yönelik...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da... ...iklim, hava ve ulaşım koşullarının mücbir sebep olarak değerlendirilerek... ...gibi sebeplerle sahaya girilememesine ve dolayısıyla sulu ve harçlı imalat... ...başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller...

madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için... ...03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte bulunulduğunu... ...malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin...

...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle... ...görülmediğinin belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...genel salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin...

...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan öngörülemezlik... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık