...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin... ...yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...039;nun sözleşmenin ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma yetkisi bulunmadığı ve... ...şartları, limanlardaki ani iş yoğunluğu ve ülkemizdeki hava şartlarının olumsuz olduğu, yükleme ve tahliye limanlarına...

...kararının usul ve yasaya uygun olduğu, dava konusu işin sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirilmediğinin görülmesi... ...iddialarına itibar edilmediği, Dava konusu yasaklama işleminin sebebinin davacı şirketin nitelikleri belirtilen kalitede kömürü... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a)Doğal afetler. ...engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin... Anılan Kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece yapılan değerlendirme...

...değerlendirilerek sözleşmeyi bu nedenle feshettiğini, oysa bu sebebin yasa ve sözleşmede belirtilen mücbir sebep olarak... ...hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi

... feshettiği, her ne kadar davacı şirket tarafından, mücbir sebebin var olduğu, tek taraflı fesih hakkı olduğu, normlar hiyerarşisine ... görüldüğü, mücbir sebep olarak sayılan her hâlin herkes için mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğinin tartışmasız olduğu, 4735 ... verilen yemek hizmetini gereği gibi yerine getirmeyen ve gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan davacının bu iddialarına itibar ...

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin... ...ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım...