... ce hükme esas alınan 09.07.2018 tarihli bilirkişi raporunda, sözleşme ... doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim ... ... ...kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk ettirmesinin mümkün olduğudur... ... ...aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek...

... görüşünde; yüklenicinin talep tarihine kadar yaptığı işler incelendiğinde işe ... onaylı iş programına göre 01.08.2018 tarihi itibariyle toplam iş gerçekleşme ... kaldığı, işe ait iş programı, aylık hak ediş ilerlemelerini gösteren ... durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı, 7161 ...

... ikinci fıkrasında yer alan; “Aylıkların hesabında ayrıca, bu ... elemanlarının unvan ve derecelerine göre ne kadar ek gösterge rakamından yararlanacakları belirlenmiştir ... ... ... maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet ... üncü maddesinde; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt ...

...oranında (düşük oran dikkate alınarak) artırılması neticesinde 2018 yılı için kamu zararı tutarı … TL olarak tespit... ... ...yapıldığı Eylül 2015 tarihine kadarki 4,5 aylık hakkediş ödemelerinin ortalaması alınarak aylık gider hesabı yapılmasında...

... yapılacak aylık ödeme tutarlarının 2018 yılı Ocak ayı kasko değerlerinin %2 ... kasko değerinin % 2’sini aşan aylık taşıt kiralama ücreti ödendiği ... tespiti üzerine yapılan yargılama neticesinde; Kaptıkaçtı olarak değerlendirilmesi ... ... ... arkasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan ... döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların ...

...ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır” denilerek “ödenek... ... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmiş olsa dahi usulüne uygun bir süre uzatım kararı verilmemiş ise aylık ödenek dilimleri... ... Dolayısıyla 2018 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ... üzerinden fiyat farkı ödenmesi nedeniyle kamu zararına sebep olunmuştur ...