... içerisinde yer alan Fiili İş Yeri Teslim Tutanağından, Fen İşleri Müdürlüğüne ait ... boşaltılamadığı için fiilen iş yeri tesliminin yapılamadığı, depoda bulunan ... gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle işe ...

... olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının ... meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ... yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre ... ... ... edildiği, düzenlenen ön inceleme tutanağının yükleniciye yazılı olarak ... ve kusurlu imalatların işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine ... iş bitim tarihi esas alındığında işin geçici kabule hazır olup olmayacağının Kurulumuzca ...

... Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi”nde; Yer teslim tarihinden işin bitim tarihine kadar ... hazırlanmasına, Şantiye kurulumunun iş programında yeri olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve ...

...gerek olmadığına dair bir düzenleme bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair... ... ...07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna...

tarihleri arasında yerinde yapılan incelemelerde ihale konusu iş kapsamındaki mallar, sorumlular tarafından ... Taşınır İşlem Fişlerinin aksine teslim alınmadığı, hiçbir yerde kullanılmadığı ... ... tarihli Tutanağın düzenlenerek imzalandığı görülmüştür.

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. ... Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.