YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre... sayılı süre uzatım başvurusunun... ...işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...

...içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon... ...verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... (30.01.2019 tarihine kadar) - ...yılının son günü (aynı zamanda geçici kabulün... ...itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... Buna göre ilk süre uzatım kararına... ...tarihleri arasında cezalı çalışmıştır...

...edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre... ...sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... c) Genel salgın hastalık.

...ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... ...ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı... ...kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin... ...değerlendirilmesine geçilmiştir.... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 400 takvim...

...malzemelerin idareye zamanında (27.06.2018... ...Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin... ...ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim... ...uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi... ...Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.

...ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ... ...çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak... ...idarelerce ihalelerin zamanında yapılması... ...ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi... ...ödeme şartlarına ve imalatların niteliği... ...yapılmasının süre uzatımı verilmesi...