mal alımlarında süre uzatımı hangi kanun maddesine göre verilir - Arama Sonuçları

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı: Hukuki Dayanakları, Uygulama Esasları ve Mücbir Sebeplerin Değerlendirilmesi

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı: Hukuki Dayanakları, Uygulama Esasları ve Mücbir Sebeplerin Değerlendirilmesi

...İlkeler Yapım işlerinde süre uzatımı, temelde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan... ... ...idarelerin süre uzatımı başvurularını nasıl değerlendirmesi gerektiği ve mücbir sebep başvurularında hangi şartların... ... ... yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ... tarihi arasında geçen süredir. ... Bu gibi hallerde, işin süresini uzatacak şekilde süre uzatımı verilir.
mal alımlarında maddesine
… Devamı
Süre Uzatımı Kış Aylarına Denk Gelirse, Çalışılmayan Dönem Süreye Eklenir mi?

Süre Uzatımı Kış Aylarına Denk Gelirse, Çalışılmayan Dönem Süreye Eklenir mi?

... idare, verdiği süre uzatımının kışa denk gelmesi ... yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba ... günleri dikkate alarak süreyi belirlemelidir ... ... İdareler için ders: İdareden kaynaklı bir süre uzatımı verilirken, YİGŞ 29/9 hükmü mutlaka dikkate alınmalıdır... ... ... özelliğini (o tarihte hangi imalatların yapılacağını) incelemeli ... cephe) kış dönemini de süreye eklemelidir. ... ... 4735 sayılı kanun , havanın fen noktasından çalışmaya ... özelliği , ruhsat gecikmesi , süre uzatımı , YFK kararı , YİGŞ ...
mal alımlarında maddesine
… Devamı
Süre Uzatımı Kış Aylarına Denk Gelirse, Çalışılmayan Dönem Süreye Eklenir mi?

Süre Uzatımı Kış Aylarına Denk Gelirse, Çalışılmayan Dönem Süreye Eklenir mi?

... idare, verdiği süre uzatımının kışa denk gelmesi ... yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba ... günleri dikkate alarak süreyi belirlemelidir ... ... İdareler için ders: İdareden kaynaklı bir süre uzatımı verilirken, YİGŞ 29/9 hükmü mutlaka dikkate alınmalıdır... ... ... özelliğini (o tarihte hangi imalatların yapılacağını) incelemeli ... cephe) kış dönemini de süreye eklemelidir. ... ... 4735 sayılı kanun , havanın fen noktasından çalışmaya ... özelliği , ruhsat gecikmesi , süre uzatımı , YFK kararı , YİGŞ ...
mal alımlarında maddesine
… Devamı
Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

  • 27/03/2024

...değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya... ... ... ek süre Yükleniciye verilir.” Hükümleri yer ... yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya ... sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağının mevzuat ... ... ... fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen ... nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde ... uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına ...
alımlarında hangi maddesine
… Devamı
Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshi, Sebep ve Sonuçları

Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshi, Sebep ve Sonuçları

...tarihinden fesih tarihi arasındaki tüm süre için değil, sadece Kanunun 20/a maddesine göre verilen ihtar süresi kadar (en az 10 gün) kesilecektir. ... ...kaydedilir, yasaklama kararı verilir ve idarenin... ... ...taahhüdün sözleşme süresi uzatımı dahil süresinde bitirilmiş olması halinde... ... ...İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olan sözleşmelerin hangi şartlarda feshedileceğini ve feshin hukuki, mali ve idari sonuçlarını...
alımlarında
… Devamı
Binaya sonradan yaptırılacak tadilatlar ve malzeme alımları için 4734 sayılı Kanun’un 22/e maddesi kapsamında ödeme yapılması mümkün değildir.

Binaya sonradan yaptırılacak tadilatlar ve malzeme alımları için 4734 sayılı Kanun’un 22/e maddesi kapsamında ödeme yapılması mümkün değildir.

  • 08/04/2024

...belirtilen … TL’nin hangi kalemlerden oluştuğu... ... ...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan Temin” başlıklı 22/e maddesine göre yapılmıştır ve bu maddeye göre sadece taşınmaz mal alımı yapılabilir... ... ... harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılarak her ... tasarlanıp uygulanacak, mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden ...
alımlarında uzatımı verilir
… Devamı
Verilen süre uzatımı sonunda işin bitirilmesi gereken tarihin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine denk gelmesi.

Verilen süre uzatımı sonunda işin bitirilmesi gereken tarihin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine denk gelmesi.

  • 10/04/2024

b) Kanuni grev. ... ... imalatında kullanılan agrega malzemesinin üretilebilmesi için ... Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken ... ... Süre uzatımı verilirken istatistiksel veriler göz önünde bulundurularak... ... ...29/9 maddesine, KGM Teknik Şartnamesinin 103.03, 407.05 maddelerine ve meteoroloji raporlarına göre verilen doğru süre...
alımlarında hangi
… Devamı
Süre uzatımı verilen işlerde, uzatılan süreye denk gelen işletme giderlerinin ayrıca talebi.

Süre uzatımı verilen işlerde, uzatılan süreye denk gelen işletme giderlerinin ayrıca talebi.

  • 11/05/2024

... verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği ... uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve ... ... ... belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru ... zararı sözleşmenin 33.17 maddesine göre (İdareye Sağlanacak Hizmetler ... ... ... giderleri olarak verdiğine göre toplam 332 gün sürede ... bilirkişi heyetine mali müşavir eklendikten sonra ... bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne ... ... ... nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki ... başlıklı maddelerine göre yüklenicinin idarenin kontrol ... ... ...ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11.
alımlarında verilir
… Devamı
Hakedişten ceza kesintisi yapılan firmalar 4734 sayılı Kanunun 10/f maddesine göre ihale dışı bırakılabilir.

Hakedişten ceza kesintisi yapılan firmalar 4734 sayılı Kanunun 10/f maddesine göre ihale dışı bırakılabilir.

  • 25/03/2024

... İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı ... sorumludur…” hükmü, Aynı Kanun’un  “İhaleye katılımda ... isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve ... ... Sözleşme sürecinde, hakedişten ceza ... sayılı Kamu İhale Kanununun 10/f maddesine göre ihale dışı bırakılmasının mümkün ...
alımlarında uzatımı hangi verilir
… Devamı