...İçmesuyu Tesisleri” işinde, kazı imalatında fiili durum ile ihale dokümanlarında... ...alanının tesviyesi, ünite kazıları, zemin drenaj işleri, dolgular, şev kaplamaları... ...tespiti yapılarak fiili duruma göre kazı bedelinin ödenmesini talep ettiği, idarece...

...göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yüklenici kârı dahil edilerek imalat bedelinin yeni birim fiyatının 7.878... ...iyileştirilmesi için öngörülen baret imalatının birim fiyatının tespitinde...

... Binası Yapım İşi” nde, kazı imalatında fiili durum ile ihale dokümanlarınd... “Zemin ve temel etüd raporu” nda; “… ...bu duruma göre tespit edilerek kazı bedelinin ödenmesi gerektiği yönündedir...

...imalat miktarını içeren faturaların, imalatın yapıldığı ilin Ticaret ve... iş kaleminin yeni birim fiyatında ise ... ...fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin tespitinde; a) Analizlere dayanak...

...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (%

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına... ...hazırlanmış; ancak bu eksik, noksan ve kusurlu imalatların yüzde kaça tekabül...