Bu analiz, Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 06.11.2024 tarihli ve 57455 tutanak sayılı kararı esas alınarak hazırlanmıştır. quot; Döküm Makbuzu Olmayan Kazı Bir metro inşaatında, yüklenici kazı yapmış ve parasını almıştır.

Borçlar Kanunu Madde 158/II (Mülga): Bu madde, ifaya ekli cezai şartın talep edilebilmesi için temel kuralı koyar. ...Uyuşmazlık Davacı iş sahibi (belediye), davalı yüklenicinin üstlendiği hizmet binası inşaatını geç bitirdiği iddiasıyla, sözleşmede kararlaştırılan gecikme cezasının tahsili...

Bu analiz, Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 22.05.2024 tarihli ve 56901 tutanak sayılı kararı (sorumluluk bölümü) esas alınarak hazırlanmıştır. quot; Sahadaki Hata ve Masadaki İmza Bir baraj inşaatında, sahadaki imalatta yabancı işçi çalıştırılmadığı halde parasının ödendiği tespit edilmiştir.

...nihayetinde İdare Mahkemesi'nin KİK kararını iptal eden kararı nedeniyle idare, önce inşaat faaliyetini durdurmuş, ardından 08.04.2011 tarihinde sözleşmeyi feshetmiştir... İdareler için ders: Yargı veya KİK kararı uyarınca bir sözleşmeyi feshetmek, idareyi kusurlu yapmaz ve kâr kaybı tazminatından kurtarır.