... şartlara göre uyarlanması ya da sözleşmenin feshi/sözleşmeden dönme talep edilmesinin ... edilecek faydadan çok daha ağır mali külfet getirmesi söz konusu ... ... ... idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin ... artışı sebebiyle, ortaya çıkan maliyet artışının 4735 sayılı Kamu ... olmayan bir iş olduğunu, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, mahkemenin ... ... ...Yatırılan gider avansından kalan kısmın davacıya ilk derece...

... 2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme ... talebinin reddedildiğini, kabul anlamına gelmemekle beraber ... mahrumiyeti bedelinin 1.000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14 ... ... ... yapılmasına rağmen kamulaştırma maliyetlerinin ve sulama sahası imar ... mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine karar ...

...halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “34... ... ... sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde ... günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin onbindebeş oranında ...

Bu durumda her iki tarafın da eksik ve kusurlarının bulunduğu, sözleşmenin feshinde ortak kusurlu hareket ettiklerinin kabulü gerekir. ... ...bulunamazlar ve sadece birbirlerinin mal varlıklarına kazandırdıkları... ... ... işler olduğu, küçük bir kısmın kamulaştırılarak yükleniciye ... belirtildiği üzere, ihalenin feshinde idarenin kusurlu olduğu, davacı ... alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde tek ...

... tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici ... eksikliklerin giderilmesi için maliyet çalışmasının yapıldığı, çalışma ... 2009 tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel ... ... Geçici kabulü yapılmış olan bir işin feshi mümkün olmadığından, kesin...