...başlangıç tarihlerine ilişkin sözleşme maddeleri arasında ve idari şartnamenin 46 ncı maddesi arasında çelişki bulunduğu, bu durumda sözleşme ana maddesinin geçerli olacağı, buna göre de, teminat süresinin 48 ay olduğu,  kesin kabulün geçici kabul itibar tarihinden itibaren 48 aydan önce yapılamayacağı ve teminatın da 48 aydan önce iade...

... yüklenici asıl davasında; taraflar arasında imzalanan 24.10.2007 tarihli ... davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep ... edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin ... tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20 ... ... ... ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük ... davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1.185.233 ...

...itirazlarına gelince; Taraflar arasında imzalanan 10 Mayıs 2012... ... Tasfiye kesin hesabının mahkemece yapılması da kesin hesabın yapılması anlamına geleceğinden, teminat haricinde hakedişlerden yapılan geçici kabul kesintilerinin de iade edilmesi gerektiği.

... 02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici ... olarak yüklenici firmaya defalarca süre verilmesine rağmen söz konusu ... ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 28/08/2009 tarih ... ... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık

...yanı sıra Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin devamı sırasında kesin hesapların yapılmasına ilişkin teminatların da sözleşme sürecinde yükleniciden alınacak teminatlar arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.

...fiyat tespitlerinin yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların düzeltilmek istenilmesi üzerine yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilmekte... ... ... ile anlaşıldığını ve işin geçici kabulü sonrasında kesin hesap ... belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde idaresince fiyat tespitlerinin yeniden ... düzenlenmesine itiraz ederek, kesin kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını talep ...