kamu ihalelerinde taahhüdün yerine gertirilememesi durumunda sözleşme feshi - Arama Sonuçları

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

  • 05/05/2024

...mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek kuralı, İhalelere... ... ...yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, ayrıca kesin teminat mektubunun... ... ...hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu...
gertirilememesi durumunda
… Devamı
4734 Md. 3/g (İstisna) Kapsamındaki İhalelerde Sözleşme İhlali Nedeniyle Yasaklama Yetkisi Kimdedir?

4734 Md. 3/g (İstisna) Kapsamındaki İhalelerde Sözleşme İhlali Nedeniyle Yasaklama Yetkisi Kimdedir?

sözleşme imzalamasına rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale ... onayıyla firmayı TMO ihalelerinden 1 yıl süreyle ... ... ... için: 3/g kapsamında bir sözleşmeyi ihlal etmenin yaptırımı ... atıf yapmamışsa), tüm kamu ihalelerinden değil, sadece o kurumun ihalelerinden yasaklanmaktır ve ...
gertirilememesi durumunda feshi
… Devamı
2886 sayılı Kanuna göre yasaklama kararı verilebilmesinin şartları.

2886 sayılı Kanuna göre yasaklama kararı verilebilmesinin şartları.

  • 13/04/2024

... bir yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine ... sona erdirmek suretiyle taahhüdünü sözleşme ve ... hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket ... ... ... sözleşmeye uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ... olabileceğinden, yüklenicinin sözleşmede yer alan edimini yerine getirememesinin kendisinden ... mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde uyarınca ...
ihalelerinde gertirilememesi
… Devamı
Sözleşme Tasarısında Çelişkili Ceza Düzenlemesi ve İhale İptali

Sözleşme Tasarısında Çelişkili Ceza Düzenlemesi ve İhale İptali

...başlayabilmesi için kritik bir şartın ihlalini, sözleşmenin feshi için yeterli bir sebep olarak belirlemektedir... ... ...madde, ağır aykırılık durumunda para cezası uygulanacağını... ... ...istekli, belirli bir yükümlülüğü yerine getiremediğinde sözleşmesinin sadece feshedileceğini... ... ...tarih ve 2025/UH.I-2240 sayılı kararını merkeze alarak, kamu ihalelerinde sözleşme tasarısında yer alan tek bir hukuki çelişkinin...
taahhüdün gertirilememesi
… Devamı
Kamu İhale Sözleşmelerinde Ekonomik Koşullar Nedeniyle Sözleşmenin Tasfiyesi Talep Edilebilir mi?

Kamu İhale Sözleşmelerinde Ekonomik Koşullar Nedeniyle Sözleşmenin Tasfiyesi Talep Edilebilir mi?

...yüklenici, zararına çalışmaya devam etmek yerine sözleşmenin sona erdirilmesini, yani tasfiyesini... ... ...tarafların anlaşması durumunda tasfiye... ... ...ifa güçlüğü , Ekonomik Kriz , fiyat farkı , kamu ihale sözleşmeleri , sözleşmenin feshi , tasfiye , Türk Borçlar Kanunu Madde 138...
ihalelerinde taahhüdün gertirilememesi
… Devamı
İhalelere Katılmaktan Yasaklama, Sebepleri ve Süreci

İhalelere Katılmaktan Yasaklama, Sebepleri ve Süreci

...yerine getirirken idareye zarar vermek: Yüklenicinin, sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirirken idareye kasıtlı olarak maddi veya... ... ...göre suç teşkil etmesi durumunda, ilgililer hakkında... ... Sözleşmenin feshine gelindiğinde ise, ekonomik zorluklar... ... Kamu ihalelerinden yasaklama, ihale ve sözleşme sürecinde yapılan ve ilgili mevzuatlarda...
gertirilememesi
… Devamı
Sözleşmede Öngörülen Fesih Sürelerine Uyulmamasının Sonucu ve Feshin Haksızlığı

Sözleşmede Öngörülen Fesih Sürelerine Uyulmamasının Sonucu ve Feshin Haksızlığı

...n Sonucu ve Taraflar İçin Çıkarımlar Bu karar, kamu ihale sözleşmelerinin feshinde usul kurallarının ne kadar hayati olduğun... ... ... sözleşmeye aykırı davranması durumunda fesih hakkını kullanmadan ... sayılı Kanun ve ilgili tip sözleşmelerde öngörülen tüm ... prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmelidir.
ihalelerinde taahhüdün gertirilememesi
… Devamı
İdarenin sözleşmenin feshinde haksız olduğu adli yargıda kesinleştiğinden artık yasaklılık kararı verilemez.

İdarenin sözleşmenin feshinde haksız olduğu adli yargıda kesinleştiğinden artık yasaklılık kararı verilemez.

  • 20/04/2024

...tarihinde sözleşme imzalanan davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 1 (bir) yıl... ... ...veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici... ... Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1. ... ...davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesine...
ihalelerinde gertirilememesi
… Devamı