... kurulundan onaya tabi olması nedeniyle yüklenicinin bu iki peronun imalatlarına başlamasına Koruma Kurulundan onay gelene kadar idaremizce ... uzatımı verilmemesi gerektiği belirtildiği, buna rağmen kabul edilmeyen 58 günlük süre uzatımına atıfta bulunularak sorgu 3 ... sürenin içerisinde olduğu gerekçesi ile 53' gününün de kabul edilmediğinin belirtildiği ancak bu durumun uygun olmadığı, bu ...

...sırasında; 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli... ...kapsamında bulunmayan ve ayrıca geçici kabul heyetince tespit edilmeyen elektrik tesisatı işinin, geç yapılmasından dolayı... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri

...karşılaşılması mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır. ...bir hal olduğu beklenmeyen fiyat artışı , girdi fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik ve idarî şartnamede belirtilen özellikleri...

ile imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2 adet e-fatura sûretinin sunulduğu görülmüştür. ihale tarihi , ilan tarihinden sonra kabul , ilk ilan tarihi , iş deneyim belgesi , mal alım ihaleleri

...enin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim... İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf...