Analizin Sonucu Bu karar, yüklenicilerin daha iyisini biliyorum yaklaşımıyla proje dışına çıkmasının mali sonuçlarını netleştirmektedir.
iyi niyet - Arama Sonuçları
Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.
Ayrıca öne sürülen ve yersiz olduğu kabul edilen tüm iddiaların kötü niyetli bir şekilde ileri sürüldüğünün söylenmesi de mümkün değildir.
İşi emniyetini ve can güvenliğini sağlayacak şekilde her türlü emniyet tedbirlerinin alınması, • Tutanağa bağlanan zemin iyileştirme için yapılacak kazı derinliği kanal kazı derinliğine ilave edilecektir.
İdare, zemin iyileştirmesi nedeniyle yükleniciye haklı olarak 60 gün süre uzatımı vermiş, ancak bu...
maddesinde yer alan iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz .
...işin sadece temin ve montajdan ibaret olmadığını; projelendirme, zemin etüdü, zemin iyileştirme, betonarme ve çelik konstrüksiyon işleri gibi kapsamlı altyapı işlerini...
...büyümelerin maliyeti (nüfus artışından kaynaklanan büyümeler de dâhil olmak üzere) ve hizmet iyileştirmeleri kapsanmamaktadır.
İdare bir defa süre uzatımı verdikten sonra, yüklenici artık bu süre uzatımına göre iş programı yaptığından bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi ve gecikme cezası kesilmesi iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz ( Yargıtay 15 HD., 9.4.1992 tarih ve E:1992/1003, K:1992/1753 sayılı kararı ).