İstinaf Yoluna Başvuranlar İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunmuştur. ...kalan süre içerisinde tamamlanıp tamamlanamayacağı hususunun yapılacak keşifle incelemesi taleplerinin kabul edilmediği, İşin süresi bitmeden iş sahibinin sözleşmeyi fesihte haklı...

...uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine...

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen denetim taleplerine öncelik verilir.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

...yorumlandığı, Türk Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerince fiyat farkı taleplerinin haklı olduğu yönündedir.