KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir. ...teslim edilen sözleşmeye davet yazısı ile, en geç 10 gün içerisinde sözleşme imzalaması... ...2011 yılından itibaren bu konuda yazışmalar yapılmasına rağmen, Tokat Valiliği tarafından...

...sıra mevcut parkların bakım ve onarımının da yapılmasının öngörüldüğü, çocuk oyun... ...başvuru sahibi dâhil 2 isteklinin teklifinin “geçici teminat mektubunun uygun olmadığı” gerekçesi... şeklinde olduğu tespit edilmiştir. bilgisi verilmiştir.

... şartnamenin 17 nci maddesine göre revize iş programının hazırlanması ve iş programı dikkate alınarak ... yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece ... faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve ... güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir ...

...1301730 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...birim fiyat oluşturulması ve buna göre ödeme yapılması gerektiği yönündedir.

...Yapılması (İkinci Etap) İşi” nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri... ...ve gerekli hallerde malzeme/parça değişimi yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin... ...getirmediği, sel ve su baskınının sondaj işinin yapılmasına engel teşkil etmediği, dolayısıyla...