... ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate ... tarafından onaylanan iş iş programının uygulanması için ... ... ...ile direk bir bağlantısının bulunmadığı, dolayısıyla şantiye kurulumunun iş programında yeri olmadığı, Değerlendirilmektedir.

...olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir... ... Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.

... tarafından yapılan yeni iş programında ise 2012 yılı turizm ... kaynaklanmamış olması b)Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte ... yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe ...

...İşi”nin yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici... ... ...olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır... ... ... sonuçlandırılmasının esas olduğu, işe başlanan ilk yıldan sonraki ... 40 ödenek programlanan işin ihalesinin yılın ilk ...

... başlanılamadığı, işin yapılma yerinin karşılıklı anlaşma ile ... 02/2021 tarihli olurla işe 180 gün süre uzatımı verildiği ... 2021 tarihine eklenerek işin son bitim tarihinin 11 ...

...davacının işe iadesine karar verilmiş olması yerinde bulunmuş, işçilerin …’deki işlerine iadesine ve … ile yüklenici firmanın işe iadenin mali sonuçlarından müştereken...