...görüşlerinin bulunduğu, ancak iş artışı ve eksilişinin nasıl yapılacağı hususunda bilgi... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 20.03.2019 tarihli dilekçesinde özetle; Mekanik tesisat projesinde...

...üklenici 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı işe... TL için tazmin hükmü verilmiştir. Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda...

...onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği... ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası içinde... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına... ...gelebilecek değişiklikler, iş artış veya iş eksilişi olarak değerlendirilecektir. ...icinin görüş ve talebi; 26/02/2021 tarihli dilekçesinden özetle; idaresince, işin aciliyetin...

...dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare... ...görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının...

...Taşımacılığı Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Tav Seçil Turizm Otom. ...olarak mevzuatta yer alan iş artışı ve iş eksilişi hükümlerini dikkate almadan sözleşme... ...kararındaki 2, 3, 5, 7, 8,11 8'inci (dava dilekçesindeki sırasına göre 1, 2, 3, 4, 5...

Değerlendirme Dava dilekçesinin içeriği, 6100 sayılı HMK'nın 119. Örneğin, kira geliri kaybı, geciken ifa sebebiyle... Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31.

...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. ...bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu...

...Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, c) Dava dilekçesi, iddianame veya... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. quot; hükmüne yer verilmiştir. Sorumlular temyiz dilekçesinde, ihale kapsamında sadece danışmanlık...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) Yaklaşık maliyet ve... ...etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.