...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak... ...süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması... ...yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün... ...olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on... ...kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı... Bu çerçevede işin süre uzatımı dahil bitirilmesi gereken...

...bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. ...işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü... ...gelecek davranışları mevcut ise sonradan yapılan teslimde çekince... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri... ...gereği belirlenen teslim süresinin bitiminden işin idareye teslim... ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin...

...davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı... ...ıslah tarihi olan 28/04/2022 tarihinden itibaren işleyecek... ...miktarları esas alınarak sözleşme sonrası hazırlandığını, hak...

...sözleşmenin 18 nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme... ...itibaren yani sözleşme süresinin bitiminden itibaren gecikme cezası... ...edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve... ...hazırlayacakları belirtildikten sonra, esas alınması gereken ihale... ...gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

...ayıplı olarak kabul edildiği ve süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı... İş sahibi daha sonra ortaya çıkan gizli ayıplar... Eksik işler yönünden BK’nın 359 ve 362. ...BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: HUKUKİ... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık