... değilse fesih onay tarihindeki fiyatlar üzerinden belirleme yapılması, yapılan iş kalemlerinin miktarları ile fiyatları çarpılarak ... ayı birim fiyatları ile belirlenen ve yapılmış olan iş artışı kapsamındaki iş kalemleri tutarı ilave edilmek suretiyle yapılan ... yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...olduğu, ancak imalatın yapılabilmesi için yüklenicinin hazırlayarak idaresince de uygun görülerek onaylanan detay projesi doğrultusunda yapılan imalat için iş artışı/eksilişi yapılması gerektiği.

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.

...İşi” nin yürütülmesi sırasında, İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “ YBF... “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 31 inci maddesi 1 inci fıkrasında; “31.1.

...tarihinden sonra açıklanan %21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte olduğundan bahisle mücbir... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

...şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Validasyon testinin, hijyenik alanların performanslarının belirlenmesi, fen ve sanat kurallarına uygunluğunun teyit edilmesi açısından yapılması gereken zorunlu bir uygulama olduğu, YİGŞ’nin...

...baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız... ...meydana getirmediği, sel ve su baskınının sondaj işinin yapılmasına engel teşkil etmediği, dolayısıyla yaşanan...

Mevcut projede veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2,709 oranında indirim yapılması ...