...proje değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı verildiğinden fiyat farkı verileceği, proje değişikliğinin ise yüklenicinin inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat farkı verilemeyeceği belirtilmektedir...

İdareniz tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür.

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

...yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

sürenin süre uzatımı olarak verilmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.

...diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 9.4.1992 tarih ve 1992/1003 E., 1992/1753 K. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...

...olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. Hukuk Dairesinin 23.06.1997 tarih ve E.

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... ...ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874... Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11 inci maddesinde; “ geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı