... şirket tarafından anılan ihalenin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı ... ile entegre olacağı, bu sebeple işletme, yönetim, sinyalizasyon ve ... gerektirdiği anlaşıldığından, ihalenin pazarlık usulü ile yapabilmesi için, 4734 sayılı Kanun ... ... ...önceden öngörülemeyen bu durumun ortaya çıkması ve kapsamdaki işlerin teknik özellik arz etmesi sebebiyle ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluk arz etmektedir.&quot...

TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 4735 sayılı Kamı ... öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa ... ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ' ... dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ...

...yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye... ... ... şağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir ... yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine ... ... ...bir süre uzatımı talebine, ne de mücbir sebebi belgeleyen ve bu durumun işin yapılmasına etki ettiğine dair yetkili... ... ...yüklenicinin basiretli bir iş adamı gibi davranması ve şartnamenin ilgili hükmüne ihaleden önce itiraz etmesi...

... yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul ... olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın ... vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ... ... ...bu oranın %32 civarında olduğu, nitekim kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den fazla olduğunu, kanun amacına uygun süreç... ... ... talebinin reddine dair işlemin iptaline karar verildiğini, 4.Kanun değişikliğinde iş programı gerisinde kalan ya da ... aranmadığını, kanun gerekçesinde; madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana ...

...kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 09/09/2020 tarih ve 31239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir. ... ...olduğu, normlar hiyerarşisine aykırı olan düzenleme sebebiyle işlem tesis edilemeyeceği, uyarıların tebliğinin ispatı... ... ... aylık fatura edilen tutarların işçi ve malzeme giderlerini dahi karşılamadığı ... olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

...kuruluşlarının ihalelerinden yasaklanmasına dair 16/02/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın iptali... ... ... Dava konusu yasaklama işleminin sebebinin davacı şirketin nitelikleri belirtilen ... 2020 tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün ... kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ...