Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….
iş artışı geçici kabul sonrası - Arama Sonuçları
Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir.
Kortlarının Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ... ...ar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların...
Kısmi Kabul Uygulaması: Sözleşmesinde taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde, kısmi geçici kabul yapılabilir. ... Kabul Sonrası Sorumluluk ve İdari Yaptırımlar Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi...
Bu haliyle davacının edimlerini ifa ettiği, eksik ve kusur bulunmadığı, işin geçici kabule hazır olduğu anlaşılmaktadır.
Söz konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir.
Bir hizmet binası yapım işinde, idare işin geçici kabulünü yapmış ancak daha sonra geriye dönük olarak gecikme cezası tahsili için dava açmıştır.
Yargıtay'ın Analizi: İdarenin Davranışı TMK Madde 2'ye Aykırı Yargıtay, davacının edimini ifa ettiğini ve işin geçici kabule hazır olduğunu tespit etmiştir.
oluşturduğu komisyon marifetiyle, sözleşmeye konu hizmet binasının tamamlanmış olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır.
İdare, sistemi yıllardır kullanmasına rağmen, sözleşmedeki teminatlar geçici kabulde iade edilir hükmüne sığınarak geçici kabul işlemlerini başlatmaktan kaçınmaktadır.