ile akdedilen sözleşmeye göre yüklenici firma tarafından devamlı suretle işyerinde... ...idareye sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ...

...değişikliğine dayalı iş artışı ve eksilişi hesaplarının yapılması sırasında yeni... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi... ...Şartnamesinin 22 nci maddesine göre düzenlenerek iş artışı ve eksilişi hesaplarının (mukayeseli...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; 2021... Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...garanti süresine eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul...

...sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince davanın... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükümleri yer almaktadır. ...bedeline dahil olup olmadığı konusunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...tarafından “abone bağlantı bedeli” adı altında talep edilen ve içerisinde, reglaj istasyonu...