...kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin... ...üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... ...ait Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı... ...10'uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...işbu ihalede uygulanmaması ve sözleşme kapsamında fiyat farkı... ...ödenmeyeceğine dair kuralın mücbir sebep nedeniyle işlerlik kazanmaması... ...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin... ...öngörülemezlik , sözleşmenin feshi ...gerçekleştiğinden bahisle bu hususun mücbir sebep olarak kabul edilmesi...

...tarihinde yani davacı firmanın sözleşmeye imza attığı 13.08... 2015/3455) Mücbir sebep olarak belirlenecek durumun... ...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan öngörülemezlik... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık... ...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin...

...yerine getirildiği, ifa edilmiş sözleşmenin feshedilemeyeceği... ...gecikmelere sebebiyet verdiği, bu sebeple çalışılamayan günlerin... ...uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş talep edildiği... ...öngörülemezlik , önlenemezlik , sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin... ...durumların, mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına... ...OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun &quot... maddesinde Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak...

...tarafından yeterli talep olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek... ...10’uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak... ...mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi neticesinde...

...davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak... ...sel ve su baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...nedenle yaşanan olayın mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceği... ...cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca... ...feshine neden olan davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanunun... ...raporlarıyla sözleşmenin haksız sebeple feshedildiğinin tespit... ...bulundurmayarak, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine... ...süresi dolmadan sözleşmenin feshinin yerinde olmadığının...

...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi... ...görülmediğinin belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde... ...salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı...