...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam... ...işin güçlendirme işi olması sebebiyle mevcut durum (rölöve... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...değerlendirme yapılmadığını, Yine yüklenicinin ... ...inşaatın turistik yerde bulunması sebebiyle 1 Haziran tarihinde inşaat... ...geç başlatıldığını, ayrıca inşaatın başlamasından sonra...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı... ...beklenmeyen fiyat artışları sebebiyle yüklenicilerin yaşadığı... ...inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay...

...getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine... ...gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri... nolu kararı) Eser sözleşmelerinde süre uzatımı...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... ...olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463... ...süre uzatımı verilebileceği, yüklenicinin iş programının...