...kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...kaça tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmamıştır. ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda... ...verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde... ...bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı... ...olarak kabul edilebilecek durumlara örnekler (doğal afetler ve benzeri... ...inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ... ve Güçlendirme İşi” nde, inşaat ruhsatında gecikme, . kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak...

...olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...tarihlere 15 gün ilave edilerek hesaplama yapılmış, onay tarihi... ...şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından...