...kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...yüklenilen iş kapsamında yapılacak inşaatlar için idare tarafından gerekli... ...sözleşme kapsamında yüklenilen işin, programın gerisinde kaldığı belirtilerek...

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen...   Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına... Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...iş programının hazırlanması ve iş programı dikkate alınarak fiyat farkının...

...Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine... ...ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...yapım işinin sürdürüleceği projeler inşaat, elektrik ve makine işleri için... ...davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine...

...zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması... İşe ilişkin ... ...araç ve gereç bulundurulmaması ve inşaatın durmuş olması nedeniyle...

Bu kapsamda iş deneyimine konu ihalede Meras Gıda İnşaat Taş. ...yüklenicinin sözleşme yapması ve bunun bir örneğini idareye vermesinin gerektiği...

...unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre belirlenen süre dahilinde... ...Yapının Restorasyon Uygulama İşi”nde inşaat teknikeri taahhütnamesinin zamanında... ...nedenle ceza kesilmemesi gerektiğine ilişkindir.

...ilçesinde yer alan park ve kamusal alanlarda inşaat, mekanik, elektrik ve çevre... ...dağıtılacağı, yani ihale konusu iş kapsamındaki peyzaj düzenlemesinde...