...tamamlandığı ve yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden itibaren alanın tamamen temizlenmesi 135 günde sağlandığı, ağaçlık alan içerisindeki yapıların inşaatına başlanamadığı, meydana... ... ...böyle bir işlem yapılması suretiyle fiili durumu yansıtmayan bir sözleşme...

...şantiye ulaşım yolunun .yapılması ve arazinin tesviyesini mutakip 7 gün içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından sonra, taahhüdünü, sözleşme eki iş programına göre 10... ... ...bulunmuş, böylece, ödemelerdeki fiili gecikme süreleri belirlenerek... ... ...yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği...

...Kurulunca verilen … tarihli ve … tutanak sayılı kararda; “Konunun esası... ... ...danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana gelen teknik ve fiili tespitlere dayalı zarar ve ziyandan... ... Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil...

...getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli... ... ... firmanın çalışma süresi içerisinde fiili sözleşme alanında çalıştırılmadan ek ... çalışma alanına dönen görevlilerin mevcut tutanakla sabit olduğu şekilde tabur tarafından ... ... Örneğin, kira geliri kaybı, geciken...

...ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... ... ...yapıldığını ve kazı miktarlarının bu keşif tutanaklarında değerlendirildiğini... ... ...verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ... ...Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine...