... idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına ... feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye ... ... ... davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan ... olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun ... ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil ... ... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale ... hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı ... ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ...

... engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmış ... 5189/1 no.lu Sayıştay Genel Kurul Kararında ise ... konusu zarar arasında illiyet bağı, şeklinde üç ... ... ... işlemlerinin zorunlu sebeplerle özel toplu taşıma esnafı ile ... uzlaşıldığı güne kadar bekletildiği, gecikilen süreye ilişkin olarak idari ... oluşmadığı bahse konu olayla ilgili olarak 5018 sayılı Kanunun ...

... olarak 03/09/2020 tarihine kadar 7 adet hakedişin tahakkuka ... bağlandığı, tahakkuk tarihi ile tarafına yapılan ödeme ... dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin ... geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve ... ... ...imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını... ... ... verilebileceği, dolayısı ile YİGŞ’nin 29 uncu maddesinin ... en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı ... verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş ... ... ... verilebileceği ve bu durum nedeniyle YİGŞ’nin 29 ... en az gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ...

... KONU Kastamonu İl Özel İdaresi’nin (Plan Proje ... değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı ... hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın ... ... ... ... Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu ... sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin ... sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağının mevzuat ... ... ... idareden kaynaklanan nedenlerle uzatılan süreye ... göre hazırlanan ve idaresince onaylanan revize ... uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara ... olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde ...

... tarafından üstlenildiği, ilgili enerji idaresine süresinde gerekli müracaat ... aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin ... ... ... ... Teknik Şartnamesi’nin “GENEL ŞARTLAR” başlığı altında ... ihtiyacı,  YÜKLENİCİ ilgili elektrik kurumundan enerji ...

...ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734... ... Konuya ilişkin İdaresinin görüş ve ... öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu ... sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ... ... ...nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda... ... ... bedelinin % 10’una kadar artış dahilinde tamamlanamayacağı ... yapılmaksızın işin genel hükümlere göre tasfiye edilmesine ilişkin görüş.