ihalelerde ihtar sonrası ceza işlemi - Arama Sonuçları

Danıştay’dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez!

Danıştay’dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez!

...tarafından davacıya 25 takvim günü cezasız ek süre verilerek 23/12/2022... ...Olayın Arka Planı: Süre Uzatımı Sonrası Gelen Fesih Milas Orman İşletme... ...süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarı gönderme zorunluluğu... ...usulsüz feshe dayanılarak verilen ihalelerden yasaklama kararı da hukuka... ...quot;, idarenin kusura dayalı fesih işlemi için emredici bir usul kuralıdır...
Devamı
İhtarlı süreye uyulmadan sözleşmenin feshedilmesi ve yükleniciye yasaklılık verilmesi.

İhtarlı süreye uyulmadan sözleşmenin feshedilmesi ve yükleniciye yasaklılık verilmesi.

...en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında aynı durumun devam etmesi... ...dikkate alınarak feshedilmiş olması ihalelerden yasaklama işleminin de... ...işleminin tesis edilmesinde ve bu işlemin hukuka uygunluğunun yargısal... ...süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine... ...verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü...
Devamı
Sözleşmeye aykırılıkların giderilmesi için yapılan ihtarda süre belirtilmemesi halinde ihtarın usule aykırı olacağı.

Sözleşmeye aykırılıkların giderilmesi için yapılan ihtarda süre belirtilmemesi halinde ihtarın usule aykırı olacağı.

...Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ...05/04/2012 tarihli Bakan oluru ile ihalelerden yasaklanma kararı verilerek... ...yazılı ihtar çekildiği ve ihtar sonrasında 26/12/2011 tarihinde sözlşmenin... Anılan ihtar yazısı sonrasında, 4735 sayılı Kanun'un 25. ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...
Devamı
İstisna kapsamında yapılan işlerde edimi sözleşmeye uygun ifa etmeyen yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmesi.

İstisna kapsamında yapılan işlerde edimi sözleşmeye uygun ifa etmeyen yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmesi.

...idare tarafından davacı tarafa yazılı ihtar yapılmış olmasına rağmen, F1... ...kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri... ...ilişkin mal ve hizmet alımlarının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir. ...çizilen kapsamın dışında kalan ihale sonrası imzalanan sözleşmedeki taahhütlere...
Devamı