nolu kararı) Sözleşmede kararlaştırılan bedelin, iş bedelinin alınmaması halinde taşeronun işe devam etmesinin beklenilemeyeceği, sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, sözleşmenin feshi halinde ifaya ekli cezai şartın talep edilemeyeceği. hakediş ödenmeden işe devam edilmesi , ifaya ekli cezai şart , müspet zarar
ifaya ekli cezai şart - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu sorunların en başında, iş sahibinin sözleşmeyi feshetmesine rağmen, aynı zamanda işin gecikmiş olması nedeniyle gecikme cezası (hukuki tabiriyle ifaya ekli cezai şart) talep edip edemeyeceği gelmektedir.
Borçlar Kanunu Madde 158/II (Mülga): Bu madde, ifaya ekli cezai şartın talep edilebilmesi için temel kuralı koyar. gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart , kabul , kesin kabul
maddesi (yeni TBK 179/II) kapsamında bir ifaya ekli cezai şart olduğuna karar vermiştir. quot;ifaya ekli cezai şartın talep edilebilmesi için ihtirazî kayıt (çekince) koymanın zorunluluğunu vurgulamaktadır.
Yargıtay, gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart olduğunu, ancak gecikmenin idarenin kendi edimini (teknik belgeleri sunma) yerine getirmemesinden kaynaklanması halinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiğini belirterek kesilen cezayı hukuka aykırı buldu.
...maddesinin (e) bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasında sayıldığı... ...Kanunu'nun 158/II maddesinde düzenlenen ifaya ekli ceza olup, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası
cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...Borçlar Kanununun 179/2 maddesinde öngörülen “ifaya ekli ceza” niteliğindedir. ...özellikle davaya konu gecikme cezasının ifaya ekli olması nedeniyle davalı tarafça teslim... Aksi halde cezai şart isteme hakkı düşer.
cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden... ...gönderilerek davacı defterleri üzerinde bir Emekli Sayıştay Denetçisi, bir Kamu İhale Uzmanı...
Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen... maddesi, cezai şartın nasıl uygulanacağını açıkça belirtmiştir.
cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart





