Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

...idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı, dördüncü fıkrasında da işgal edilen taşınmazın idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği belirtilmiştir.

...00 TL, %18 KDV dahil 1.335.252,60 TL olduğu, KDV dahil bedelden davalı yüklenicinin %80 kusuruna 1.068.202,08 TL'nin isabet ettiği belirtilmiştir. Davacı idare tarafından kesin kabulün yapılamadığına veya belirtilen tarihten sonra yapıldığına dair bir delil sunulmamıştır.

...süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir... ...9.2022 tarih ve 52283 tutanak nolu kararı) Kamu zararı tahsilatı yapılmamış olsa da, idarelerce gerekli iş ve işlemler yerine getirilip, kamu zararı olduğu düşünülen tutarla...

Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında, öncelikle işe ait mevcut durum (rölöve) projesi olmadan ihaleye çıkılmasının idaresinin kusuru olduğu, yüklenicinin ise mevcut durum (rölöve) projesi ile mimari uygulama projesinde gösterilen, yıkılacak-sökülecek imalatlar ile yapılacak imalatları bilerek...