...Kamu İhale Kanunu, idarelere, ihaleye çıkmadan önce işin süresine uygun olarak yıllara sari bütçeleme yapma zorunluluğu... ... Uygulamada, idarenin bu yükümlülüğünü yerine getirememesi, yani ödenek yetersizliği veya onaylanmış hakedişlerin geç ödenmesi, iş programının aksamasına ve işin gecikmesine neden olmaktadır.
hakedişlerin ödenme süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
hakedişin geç ödenmesinin işin süresine etkisi , hakedişlerin geç ödenmesi , süre uzatımı hesabı
...etmemiş hem de düzenlenen bazı hakedişleri sözleşmedeki süresinde (onaydan sonra 30 gün tahakkuk + 15 gün ödeme) ödememiştir... ... YFK'nın Yorumu: YFK, hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesinin, idarenin 4734 S.K.
... süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak ... yapılan imalatların bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir. ... hakedişlerin geç ödenmesi , projenin geç onaylanması , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı
Kararın İlgili Kısmı Yukarıda yer alan düzenlemelere göre hakedişin süresinde ödenmemesi nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi mümkündür... ... Hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle verilen süre uzatımlarında hukuka aykırılık bulunmadığından bu süre uzatımlarına göre hazırlanan revize iş programına göre fiyat farkı ödenmesinde de mevzuata aykırılık...
Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir. ... ...gibi sözleşmede paralellik ilkesi gereğince idarenin hak edişleri süresinde ödememesi nedeniyle zararın tazmini için cezai şart hükümlerince dava konusu meblağın ödenmesini talep ettiğini, müvekkilinin hak ediş ödemelerine itirazla...
Dolayısıyla, yüklenicinin ihale konusu iş haricinde borçlarının bulunması hakedişlerin ödenmesinde dikkate alınmakla birlikte, kesin teminatların iadesinde dikkate alınmamaktadır. ... ...kesin teminatları nakde çevirmek suretiyle, kesin teminatın süresinin geçmesi ihtimalini ortadan kaldırabilmeleri mümkündür...
...mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş programında belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği, bu durumun ödenek yetersizliği olduğu, hakedişlerin geç ödenmesi halinde yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin uzatılması gerektiği...
...Öncelikle, işin toplam sözleşme bedeli, toplam sözleşme süresine bölünerek işin günlük hakediş tutarı"... ... Hukuk Dairesi, hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle verilecek süre uzatımının, gecikilen gün sayısı kadar otomatik olarak eklenemeyeceğine karar verdi.
15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. ... ...geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından...








