...olmamakla beraber- yüklenicinin mücbir sebep kaynaklı usule uygun süre uzatım talebine binaen verilen süre uzatımı sonrasında usulüne uygun olarak geçici kabulü gerçekleştirilen işte geçici kabule kadar gecikme cezası kesilmemesi...

...Türk Ceza Kanunu hukuklarına aykırı olduğundan ruhsatın alınmasına kadar geçen sürenin, süre uzatımı olarak yükleniciye verilmesi gerekmektedir.

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ... fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.

... düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının ... konumundaki davacının, davalıdan geç ödeme nedeniyle cezai şart talep ... ... ...geç ödenmesinden dolayı yüklenicilerin mağduriyetleri ortaya çıkmakla, yüklenicilerin bu kapsamda idarelerden geç ödenen... ... cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması

... başlatıldığı belirtilerek, arada geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ... artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının ...